延期申请书范文400字左右 延期申请书格式范文模板

      延期申请书范文400字左右2020

        延期申请书1

        我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工，20__年2月9日正式开工。于20__年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。

        延期主要原因：

        1.由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。

  2.本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。

        3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从20__年9月2日至20__年9月10日施工延迟368天。

        4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从20__年9月2日至20__年7月20日施工延迟318天。

        5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。

        6. 由于施工组织欠缺造成停工61天。

        鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!  特此报告

        延期申请书2

        申请人：_律师事务所a律师

        通讯地址或联系方法：本市_路_号_律师事务所，电话：___

        申请事项：对b诈骗一案延期审理。

        申 请理由：作为b诈骗一案被告人b委托的辩护人，本人认为：b诈骗的三起案件中，其中前两起事实已经清楚。但第三起即_年_月_日发生的诈骗，(应祥 述事实经过，此略。)由于第三起案件诈骗的数额对于确定被告人b的犯罪情节轻重有重要关系，因此，本辩护人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第159条、 第165条及相关规定，特申请法庭对本案延期审理。

        此致

        _市_区人民法院

        申请人：a

        律师事务所(章)

        年月日

        延期申请书3

        申请人：____律师事务所律师___

        联系方法：___________

        申请事项：延期审理。

        申请理由：作为___故意伤害一案的辩护人，本人在阅卷和调查过程中发现__、__和__酒后寻衅滋事，肆意殴打___，并将___打成颅底骨折，经法医鉴定，___所受伤害为轻伤。根据《中华人民共和国刑法》有关规定，应当寻衅滋事罪追究__、__和__刑事责任，与本案并案处理。但据本人了解，__市公安局__分局正在侦办此案。本人认为，本案单独对___提起公诉，而未对__、__和__提起公诉，这明显与《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定不符，遗漏了应当被追究刑事责任的人，不利查明案件事实和公正审理本案。为此，本人将向__市__区人民法院提出申请，要求公诉机关在本案中同时对__、__和__提起公诉。在此情形之下，本人特向贵院提出延期审理申请，请予准许。

        此致

        申请人

        20__年_月_日

        延期申请书4

        申请人：干强，19__年1月21日出生，男，汉族，住成都体育学院 9-4-2-3，身份证号：__电话__

        申请事项：  请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为(20__)成民终字第6372号】一案。

        事实和理由：

        20__年9月19日申请人干强(一审本诉原告，本案上诉人)和被上诉人何可(一审本诉被告)签订了房屋租赁合同，并产生纠纷。20__年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼，同时，何可提出反诉。20__年8月23日,成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定，裁定一审中干强撤诉，并对何可提出的反诉进行了审理，20__年8月31日，作出【(20__)锦江区民初字第1881号】判决。

        20__年10月31日申请人干强向贵院提出上诉，此案正在审理过程中，案号为【(20__)成民终字第6372号】。

        现针对一审法院裁定撤诉的【(20__年)锦江区民初字第1881号】事实，上诉人已根据《中国人民共和国民事诉讼法》之规定，再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题，无法立案。

        为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决，现申请人请求贵院对【(20__)成民终字第6372号 】案件延期开庭审理，申请延期时间为3个月。

        此致

        申请人

        20__年_月_日

        延期申请书范文400字左右2020

        延期申请书5

        申请人：广西某某有限公司，住所地南宁高新技术产业开发区某某号。

        法定代表人：张某某，总经理。

        请求事项

        关于南宁高新技术产业开发区人民法院(20__)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人广西某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

        事实与理由

        被申请人李某某诉申请人广西某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20__年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

        此致

        南宁高新技术产业开发区人民法院  申请人：广西某某有限公司

        20__年5月18日

        延期申请书6

        建设单位：北京信远筑诚房地产开发有限公司

        监理单位：北京建院金厦工程管理有限公司

        感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20__年7月1日正式开工。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：

        一、总包单位的影响：

        因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工;使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。

        二、停水的影响：

        由于总包(南通三建)自20__年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理。

        三、气候影响：

        自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。

        鉴于以上情况，我部本着 “想业主所想，急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。

        根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20__年9月15日。

        请贵公司领导予以批复。  再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

        此致!

        北京世纪恒远园林绿化工程有限公司

        20__年7月22日

        延期申请书7

        _z_县国土资源局:

        你局[__]1号行政处罚《听证通知书》收悉。

        现我矿依法提出申请，请你局依法延期举行听证会，理由如下：

        1、你局未依法履行全面告知义务，导致我矿对听证会参加人员情况不了解，严重影响我矿依法行使权利。

        《国土资源听证规定》第二十五条第二款规定“《听证通知书》应当载明下列事项：

        (一)听证的事由与依据;

        (二)听证的时间、地点;

        (三)听证员和记录员的姓名、职务;

        (四)当事人、拟听证事项的经办机构的权利和义务;

        (五)注意事项。

        你局的《听证通知书》只告知我矿听证主持人是冯玉兴，但其是何职务我矿无从知悉，使我矿无法判断其是否符合具备主持人资格，无法正常行使回避申请权。另外，你局对参加听证会的其他听证员和记录员的姓名、职务均未依法告知我矿，这些均导致我矿难以有效行使依法应当享有的申请回避权利。故请你局全面确定参会人员、依法全面履行告知义务后，再根据实际情况另行安排。

        2、本案是因我矿与中兴矿业纠纷而起。迁西县汉儿庄乡石门子铁矿法定代表人钟某为在资源整合中占据主动，实现不付任何代价就吞并我矿铁矿资源的不正当目的(如果正常整合，价款至少在6000万元)，恶意举报我“非法采矿”，欲通过行政机关吊销我矿的采矿证，绑架国土资源部门实现其个人的不正当商业利益，现在你局和河北省国土资源厅个别不明真相或被利益输送的人员正在成为钟某的“马前卒”，长此下去，将严重损害了党和国家机关的形象。而对我矿及众多其他群众控告钟某违法占用耕地、非法采矿等违法犯罪事实，你局却拖延至今，始终未对其进行任何行政处罚，更未依法移送公安机关追究刑事责任。

        我矿要求，你局应对所有被举报违法的案件一视同仁，不应贪图利益或顾及上级颜面有选择地处罚。我矿要求，有纠纷的关联案件应当同时处罚。要罚一起罚，要吊证一起吊。政府不能“拉偏架”。

        3、我矿与钟某的石门子铁矿矿体是相通的。我矿在__年12月15日听证会过程中已经提出过，在没有证据的情况下，不能认定矿石都是我矿采出的。钟某为构陷我矿，将他自己形成的空区统统扣在我矿头上，当时你局主管的全海群等人因与钟某有利益勾结，明知真相故意帮助钟某。现在，全群等人已经落网，我矿也已将该事实反映给全群案专案组。我矿要求，全群案落实清楚且钟某的违法事实得到追究后，再决定对我矿案件的处理，才是合程序、讲公平的正义之举!

        综上所述，于情于理于法，你局都应延期举行听证，避免冤错，特根据《国土资源听证规定》之规定，请求延期听证!

        申请人：

        负责人：

        延期申请书8  应我公司邀请，来我公司进行__(商务事由)，原签证有效期至_年_月_日，因_事务尚未完成，需要继续在沈停留，特申请签证延期至_年_月_日，望予以批准。

        申请人信息如下：

        姓名：__

        国籍：__

        护照号码：__

        出生日期：__

        我公司保证申请人材料绝对真实，如有弄虚作假，愿意承担法律责任，并将按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》有关规定，严格落实管理责任，如该人在签证有效期内，从事与签证事由不符的活动，我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告，并及时办理签证变更、注销、吊销等手续。  负责人签字：__

        单位名称：__

        _年_月_日